劳务分包合同

劳务发包人： 劳务承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

一、劳务承包工作对象及劳务内容

工程名称： 工程地点： 分包范围：

质量标准：质量评定等级为合格

二、工作期限

开始工作日期： 年 月 日；

结束工作日期： 年 月 日； 总日历天数为： 天。

三、劳务价款

1、本工程的劳务价款采用下列方式计算：

根据2004年《江苏省安装工程计价表》，按实际完成的工程量清单计算，采用人工定额基价为 37元/工日 ， 取机械费定额总价的 50% 。 2、劳务价款的支付

（1）合同生效即支付预付款 30000 元； （2）进度款支付：

每月根据本月完成的工程量计算价款， 支付 本月完成价款的60% ； （3）最终支付：

工程竣工验收后，根据劳务结算总价款，支付至 劳务结算总价款的95% ；劳务结算总价款的5% 作为质量保修金，质量保修期（竣工验收起一年）满后7天内，付清（质量保证金不计利息）。

四、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同；

（2）本合同附件（施工图纸、补充协议）； （3）本工程施工总承包合同； （4）本工程施工专业承包合同。

五、图纸

劳务发包人应在劳务承包人现场开工 3 天前，向劳务承包人提供图纸 2 套。

六、劳务发包人义务

1、成立与工程相适应的项目管理机构，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向劳务承包人进行交底；

2、除非本合同另有约定，劳务发包人应完成施工前期的下列工作并承担相应费用： （1）在施工前向劳务承包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求；

（2）在施工前完成水、电、通讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求； （3）在施工前向劳务承包人提供相应的地下管网线路资料；

（4）在施工前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务承包人自身的手续除外）；

（6）在施工前向劳务承包人提供生产、生活临时设施：满足生产生活要求 ，劳务承包人对其设施进行妥善保管；

3、 统筹安排、协调解决非劳务承包人使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；

4、及时提供相应的施工图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；

5、按本合同约定，及时向劳务承包人支付劳动报酬；

6、负责与总包方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

七、劳务承包人义务

1、 对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包人负责，组织具有熟练技术的工人投入工作；未经劳务发包方授权或允许，不得擅自与工程总包方及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

2、 劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，经劳务发包人批准后严格实施；

3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；

4、自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受劳务发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协

调配合，照顾全局；搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作； 5、劳务承包人须服从劳务发包人转发的总包方及工程师的指令。

八、工程量及点工的确认

1、现场实际完成的工程量按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务承包人按月将完成的工程量报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为进度款的支付依据；

2、发生的现场点工按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务承包人及时将提供劳务点工数报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为工程款的结算依据；

3、全部工作完成，经劳务发包人认可后14天内，劳务承包人向劳务发包人递交完整的

结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。

九、争议解决

合同双方在履行合同时发生争议，采取以下方式解决： （1）双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁； （2）向有管辖权的人民起诉。

十、因不可抗力事件导致的费用和工期延误由双方协商解决。

十一、合同份数

本合同正本肆份，具有同等效力，由双方各执二份。

十二、补充条款

十三、合同生效

合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点： 本合同双方约定 签字、盖章 后生效。

劳务发包人：（公章） 劳务承包人：（公章） 住 所： 住 所：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 邮政编码： 邮政编码：